Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

kara umowna, pandemia, umowy deweloperskie, odsetka ustawowa za opóźnienie, potwierdzenie przelewu, deweloper, kondygnacja od strony, budowa, pozwany, płyta, zachodnie budynki, realizacja inwestycji, strona zachodnia, dzień odbioru lokalu, nowy wykonawca, opóźnienie w wydaniu lokalu, nawałnica, szyba windowa, własność lokali, dłużnik

strona powodowa, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, pozwany, zapłata kary umowna, wyłączenie odpowiedzialności strony, front robót, opóźnienie strony, sposób wykonania prac, sprawa dziennika budowy, zaawansowanie inwestycji, inwestor, wykonanie umowy, informacyjne przesłuchanie stron, umowny termin, zakończenie pracy, apelacja strony powodowej, prawo budowlane, proces inwestycyjny, kanał

przenosząca własność, opóźnienie, opóźnienie w zawarciu umowy, umowy deweloperskie, opóźnienie spółki, spółka w zawarciu, pozwany, własność przedmiotowego lokalu, rozbudowa istniejącego budynku, przebudowa i rozbudowa, akt notarialny, rynek budowlany, termin zawarcia umowy, wysokość kary umowna, wysokość odsetek ustawowych, dostępność materiałów, dzień zwłoki, własność lokali mieszkalnych, postępowanie nakazowe, siedziba